下载中心
当前位置: 首页 >> 下载中心 >> 正文
下载中心

工程施工合同(≤10万)模板

发包方(甲方): 内蒙古科技大学包头医学院

承包方(乙方):

日         期:


发包方(甲方):       内蒙古科技大学包头医学院        

   承包方(乙方):                                        

   按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

   第一条  工程概况

1.1 工程名称:  

1.2 工程地点:内蒙古科技大学包头医学院

   1.3 承包范围:

   1.4 承包方式:包工包料

   1.5 工期:本工程自           日开工,于           日竣工。

   1.6 工程质量:见第五条

   1.7 合同价款(人民币大写):                                      

   第二条  甲方工作

  2.1 开工前  3  天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明  2  份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

   2.2指派          为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

   2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

   2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5协调有关部门做好现场保卫、消防工作。施工现场的人员及设备、材料等的保管和看护责任由乙方负责,并由乙方承担相应的责任。

   第三条  乙方工作

  3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2指派      为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

   3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

   3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

   3.5施工中未经甲方书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6乙方须在入场施工时及竣工验收后交付使用前对其工程的保护工作承担全部责任。乙方负责对现场一切设施和工程成品、半成品进行保护和管理。在成品保护期内发生的损坏,均由乙方予以修复或更换,并不得向甲方索取任何额外的费用。

3.7乙方负责对自己的职工进行安全教育,如发生安全事故导致乙方施工人员出现伤亡或造成财产损失,或者造成其他人员或财产损失的,全部责任由乙方承担。

3.8在施工中,由于乙方原因造成停工、返工、材料倒运及二次进场等损失的,均由乙方承担责任。

3.9施工过程中和工程竣工后,乙方应分别负责清理所有遗留在施工场地内的废弃物、垃圾和剩余材料,及时清运到指定地点,做到文明施工。

   第四条  关于工期的约定

   4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

   4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

   4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

   4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期可向后顺延一日。

   第五条  关于工程质量及验收的约定

   5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

   5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

   5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延;如该质量事故造成甲方损失的,乙方应承担相应的损害赔偿责任。

   5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知__3__日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

   第六条  关于工程价款及结算的约定

   6.1双方商定本合同价款采用第(1)种:

   (1)固定价格。

   (2)固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括              内容。

   (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2本合同生效后,甲方支付以下工程款。

付款内容:

1.履约保证金;

2.   工程预付款;

3.   工程进度款;

4.   工程验竣工收后付款;

5.   审计后付款;

6.   质保金。

6.3本合同质保期为     年,时间从验收完成之日算起。

   第七条  关于材料供应的约定

   7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用,乙方应指定专人负责该项工作。由乙方负责提货和运输的材料、设备,在提货、运输过程中发生灭失、毁损的,由乙方承担相应的损害赔偿责任。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合合同约定或者国家质量和环境保护标准的质量要求或规格有差异的,禁止使用,由此造成甲方损失的由乙方承担损害赔偿责任。

第八条  有关安全生产和防火的约定

   8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。同时,乙方负有审查该施工图纸是否符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范的责任,如该施工图纸存在缺陷,而乙方知道或应该知道其存在的瑕疵但未做出书面专业意见的,乙方应承担相应的责任。

   8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

    8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

    8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任                              

   9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方     元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的        %支付滞纳金。

   9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方        元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方       元,作为奖励。

   9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

   9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

   9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

   9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十条  争议处理

   10.1本合同执行过程中如发生争议,应本着友好的原则协商解决。协商不成,双方同意在甲方所在地人民法院依照司法程序处理。

  第十一条 工程质量

11.1本工程质量须达到国家《建筑安装工程质量检验评定标准》所规定的合格标准,并获得施工当地质监站及政府有关部门出具的有关证明。如工程质量达不到合格标准,乙方应按给甲方造成的实际损失向甲方支付违约金。因工程质量达不到合格标准引起的返工,发生的全部费用由乙方承担,并不顺延工期。

11.2乙方在施工过程中,须按照现行的国家技术规程与规范要求进行施工及质量检查,以确保工程质量。

11.3“施工规范”是指中华人民共和国国家现行标准、规范和施工当地地方现行标准、规范及合同文件内的技术要求。本工程应按施工规范施工及验收。乙方若要更改施工技术,事先必须得到设计单位和甲方的书面认可,否则一切后果由乙方负责。

11.4如国家现行标准、规范、施工当地地方现行标准、规范、技术要求及图纸上的说明相互之间矛盾,则必须从较严格的规定。

11.5在施工过程中,乙方须随时接受甲方代表按国家有关技术标准、规范要求对本工程质量进行的检验检查,如因乙方原因造成工程质量达不到标准、规范要求,则由乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍不能达到约定标准,乙方承担违约责任。如双方对工程质量有争议,按争议及纠纷解决。诉讼费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。

11.6隐蔽工程验收应遵照国家有关工程验收标准进行。乙方自检合格后二十四小时内提前书面通知甲方和工程监理进行验收,通知中应包括乙方自检记录、隐检和中间验收内容、验收时间和地点,在甲方和工程监理验收合格并在验收记录上签字后,乙方可继续施工;如验收不合格,乙方应在限定的时间内整改,并在整改后通过监理重新验收。

11.7如甲方和工程监理不能按时参加验收,须在开始验收二十四小时前向乙方提出延时要求,延迟时间不得超过七十二小时。如甲方和工程监理未能按以上时间提出延时要求且不参加验收,则乙方可自行组织验收,甲方和工程监理应承认其验收纪录。

11.8如乙方不通知甲方和工程监理验收而自行进行隐蔽工程施工,甲方或工程监理有权要求乙方对已隐蔽部分剥露后进行验收,不管验收结果是否合格,乙方均应承担发生的费用,工期不予顺延。

第十二条 专利权

  乙方须保证甲方使用其设备、材料及其任何部分、造型设计、外观等而不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权、版权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,则一概与甲方无关,乙方须主动与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

第十三条  反商业贿赂条款

13.1甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定,双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律,并将受到法律的严惩。

13.2甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益,包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等,但如该等利益属于行业惯例或通常做法,则须在合同中明示。

13.3甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为,都是违反甲方公司制度的,都将受到甲方公司制度和国家法律的惩处。

13.4本公司(甲方)郑重提示:本公司(甲方)反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条款第二款所列示的任何一种行为,该等行为都是违反国家法律的行为,并将受到国家法律的惩处。

13.5如因一方或一方经办人违反上述第二款、第三款、第四款之规定,给对方造成损失的,应承担损害赔偿责任。

13.6本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员,包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第十四条 合同送达

合同双方确认以下地址为本合同所涉及的通知及相应法律文书(包括但不限于传票、开庭通知书,判决书,裁定书,调解书,限期履行通知书等法律文书)的送达地址,若无人签收,则文书退回之日,视为送达之日;若拒收,送达人可采用拍照或录像等方式记录送达过程,则视为送达。

甲方确认的送达地址: 包头医院学指定地点。

联系人:           电话:    

乙方确认的送达地址: (一般为乙方日常经营场所或住所地)。

联系人:           电话:

第十五条  附则

15.1  本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

15.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本  肆  份,甲方执份,乙方执份。

15.3 本合同履行完成后自动终止。

   


(本页为签字页,以下无正文)

   甲方(盖章):                         乙方(盖章):

   法定代表人:                           法定代表人:

   代理人:                               代理人:

单位地址:                             单位地址:

电话:                                 电话:

   传真:                                 传真:

   邮编:                                 邮编:

开户银行:                             开户银行:

户名:                                 户名:

帐号:                                 帐号:

         年    月    日                              年    月    日

关闭